Договор купли продажи стройматериалов между юридическими лицами

Содержание

Договор купли-продажи стройматериалов между физическими лицами

Договор купли продажи стройматериалов между юридическими лицами

г. _______________                                                                                              «____» ______________ 2018 г.

Гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр.

________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Я, гр. ________________________________________________, продала, а я, гр. ________________________________________________, купил строительные материалы ________________________________________________. Всего на общую сумму ________ рублей.

2. За проданный строительный материал я, гр. ________________________________________________, получила с покупателя гр. ________________________________________________ ________ рублей при подписании настоящего договора.

3. Расходы по заключении настоящего договора уплачивает гр. ________________________________________________.

4. Экземпляр настоящего договора хранится в делах ________________________________________________ нотариальной конторы по адресу: ________________________________________________, по экземпляру выдается гр. ________________________________________________ и гр. ________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН

                  Продавец _______________                                                    Покупатель _______________

«___» _____________ 2018 года настоящий договор удостоверен мной, ________________________ нотариусом ________________________________________________.

Договор подписан в моем присутствии, личность сторон установлена, их дееспособность проверена. Текст договора прочитан вслух.

— Зарегистрировано в реестре за № ________

— Взыскано по тарифу: ________ рублей.

— Нотариус: ________________________

Ссылка на скачивание появиться через: сек.

Скачать документ

Источник: https://online-document.ru/document/549-dogovor-kupli-prodazhi-stroymaterialov-mezhdu-fizicheskimi-litsami/

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

Договор купли-продажи стройматериалов

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Договор купли-продажи стройматериалов

Договор купли-продажи строительных материалов — это стандартное двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона обязуется предоставить товар, а другая — принять его и оплатить.

В нем содержится информация, включаемая во все договоры купли-продажи.

Чаще всего договоры купли-продажи строительных материалов заключают бизнесмены для их использования в предпринимательских целях. Однако встречается и розничная купля-продажа стройматериалов гражданам.

К договору в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней подробно расписываются все стройматериалы, количество, требования к качеству со ссылкой на технические нормы либо документы производителя, которые подлежат передаче покупателю вместе с товаром (например, сертификат качества).

Важно! В отношении некоторых строительных материалов требования о предоставлении определенной информации закреплены на законодательном уровне.

Например, согласно п. 3 ст. 134 ФЗ «Технический регламент…» от 22.07.2008 № 123-ФЗ техническая документация на материалы для отделки стен, потолков, покрытия полов и др. должна содержать информацию об их показателях пожарной опасности.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует указанному в договоре купли-продажи, а при отсутствии такого условия — товар, пригодный для целей, для которых обычно используется товар такого рода.

Договор и спецификация оформляются в 2 экземплярах.

Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др. 

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара.

В силу ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.

Так, постановлением 1-го ААС от 28.11.2011 № 01АП-5637/11 апелляционная жалоба истца-покупателя была оставлена без удовлетворения по причине отсутствия доказательства надлежащего хранения товара в течение длительного времени (больше года) и доказательств, подтверждающих размеры убытков. Апелляционная и кассационная инстанция оставили вынесенное судебное решение без изменения.

Поставка является частным случаем купли-продажи строительных материалов. Основным спором по договору поставки являются претензии покупателя к качеству материала.

Если покупателем был нарушен порядок приемки привезенного товара, доказать поставку некачественного материала ему будет трудно, а то и невозможно (определение ВАС РФ от 31.07.2014 № ВАС-10400/14).

Таким образом, бремя доказывания предоставления некачественного строительного материала по договору поставки стройматериалов лежит на покупателе.

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_kupliprodazhi/dogovor_kupliprodazhi_stroitelnyh_materialov_obrazec/

Образец договора купли продажи стройматериалов между юридическими лицами

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) купли-продажи строительных материалов Гражданин(ка) РФ _______________, паспорт _____, выдан «__»_______ ___ г. _________, код подразделения _____, проживает по адресу: __________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гражданин РФ _________, паспорт ______, выдан «__»________ ___г.

Договор купли-продажи строительных материалов между физическими и юридическими лицами

На заметку!

Предлагаем также скачать образец купли-продажи оборудования → скачать, мебели → скачать, товаров → скачать.

Бланк купли-продажи материалов может составлен как между физическими лицами, так и юридическими.

В бланке должно быть прописано обязательно:

Основная часть бланка должна содержать:

Здесь указаны главные пункты, которые должен содержать в себе типовой договор купли-продажи стройматериалов. Безусловно, юридически грамотно составленный – это весомый инструмент в борьбе с порой нечестными контрагентами в сфере бизнеса, а также при возникновении споров различного характера.

Договор купли-продажи материалов Кроме того, заключение договора подразумевает, что купленные строительные материалы окончательно и бесповоротно становятся собственностью покупателя. Предлагаем скачать также другие бланки и образцы купли-продажи: оборудования — скачать, квартиры — скачать, автомобиля — скачать, товаров — скачать образец.

Договор купли-продажи строительных материалов.

купли-продажи строительных — образец

Образец стройматериалов.doc купли-продажи строительных материалов — это стандартное двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона обязуется предоставить товар, а другая — принять его и оплатить.

купли-продажи строительных материалов 1.

ПРЕДМЕТ 1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному. 2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.

Панель ручного поиска договоров

строительных ___ (фамилия, имя, отчество) ___, именуем__ в дальнейшем»Продавец», с одной стороны, и ___ (фамилия, имя, отчество) ___, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящийДоговор о нижеследующем: 1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель — принять и оплатить строительные материалы (далее — «Товар»), ассортимент и количество которых указаны в Спецификации и Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего.

Договор строительных материалов Такой просто необходим для письменной фиксации прав и обязанностей покупателя и продавца.

купли-продажи составляется на стандартном листке, при этом шапка договора должна содержать название города, где осуществляется оформление и дату. В преамбуле указываются данные продавца и покупателя, в том числе Ф.

Договор купли-продажи строительных (между физическими лицами) ДОГОВОР N _____ купли-продажи строительных материалов 1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель — принять и оплатить строительные материалы, указанные в п.

1.2 настоящего Договора (далее по тексту — «Товар») .

1.2. Продавец передает Покупателю следующий Товар:

  1. Юридическая консультация
  2. Консультанты
  3. Каталог

купли-продажи строительных материалов (наименование предприятия, организации) (фамилия, имя, отчество) материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении Nо.

Источник: http://obpotrebnadzor.ru/obrazec-dogovora-kupli-prodazhi-strojmaterialov-mezhdu-juridicheskimi-licami-86097/

Договор купли-продажи строительных материалов

г. ___________

«__»________ 20__ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №. 1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет ___________________________ рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с ___% предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении _______ дней с момента подписания настоящего договора.

Читайте также  Бесплатное оказание юридической помощи в гражданском процессе

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, в течении ____ дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении № 1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере _____% от суммы договора и пеню в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и уплачивает штраф в размере ___% годовых от суммы договора и штрафные санкции предусмотренные п. 4.2. настоящего договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере _____% от суммы договора и пеню в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать _______________________________________________________________________________
соразмерное уменьшение цены, устранение недостатков товара, безвозмездное возмещение расходов на устранение недостатков
в течение ________________________________.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1.

Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

М.П.

Покупатель ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

М.П.

: 1/100

Источник: http://up2go.ru/documents/contract-purchase-sale/327.html

Договор купли продажи поставки стройматериалов между юридическими лицами без суммы

Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПродавецЮр.

Со спецификацией К соглашению в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней детально описываются все стройматериалы, число, запросы к качеству со ссылкой на технические нормы или бумаги производителя, которые подлежат отправлению покупателю с товаром (к примеру, сертификат качества).

По безналичному расчету Сделка по продаже строительных материалов может проводиться путем наличных и безналичных расчетов. Розничные продажи обычно сопровождаются квитанцией, чеком, другими документами, которые подтверждают оплату.
Контрагенты, которые заключают оптовые сделки, работают иначе.

Они отправляют средства с одного счета на другой и оформляют накладные и счета-фактуры.

Договор купли-продажи строительных материалов

Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-904.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.4.3.

В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной. 5. Ответственность сторон 5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Разрешение споров 6.1.

Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров.

Типовой договор поставки товара

Внимание

Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др.

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара.

В силу ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.

Договор на продажу строительных материалов между юридическими лицами

С помощью договора любой спор может быть урегулирован на основании составленных условий, обязательств сторон и ответственность, которую они несут после подписания такого договора. После подписания, исполнение обязательств должен происходить точно в срок, а в противном случае, виновник будет должен оплатить убытки потерпевшей стороне.

Важно

Иными словами, документально подтвержденная сделка дает гарантии. Действующие нормативы Основная ст. 454 ГК РФ рассказывает о понятии договора купли- продажи, и возможных сферах его применения.

Но при покупке строительных материалов контрагенты могут использовать все параграфы согласно настоящему закону, от 1 до 3 включительно, которые повествуют о каждом частном случае, возможности рассрочки, доставки и многое др.

Ipc-zvezda.ru

  • Договор купли-продажи строительных материалов — образец
  • Ipc-zvezda.ru
  • Договор купли-продажи строительных материалов
  • Договор купли продажи строительных материалов между юридическими лицами
  • Типовой договор поставки товара
  • Договор на продажу строительных материалов между юридическими лицами

Договор купли-продажи строительных материалов — образец Договор купли-продажи строительных материалов Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.5.2.

Договор поставки строительных материалов

Договор купли-продажи стройматериалов Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами Договор купли-продажи стройматериалов Договор купли-продажи строительных материалов — это стандартное двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона обязуется предоставить товар, а другая — принять его и оплатить. В нем содержится информация, включаемая во все договоры купли-продажи.

Чаще всего договоры купли-продажи строительных материалов заключают бизнесмены для их использования в предпринимательских целях. Однако встречается и розничная купля-продажа стройматериалов гражданам.

К договору в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней подробно расписываются все стройматериалы, количество, требования к качеству со ссылкой на технические нормы либо документы производителя, которые подлежат передаче покупателю вместе с товаром (например, сертификат качества).

Оформление договора купли-продажи строительных материалов в 2017 году

СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА 3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания. 3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 4.2.

За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.3.

Договор купли-продажи строительных материалов между физическими и юридическими лицами На заметку! Предлагаем также скачать образец договора купли-продажи оборудования → скачать, мебели → скачать, товаров → скачать. Бланк купли-продажи материалов может составлен как между физическими лицами, так и юридическими.

В бланке должно быть прописано обязательно: Основная часть бланка договора должна содержать: Здесь указаны главные пункты, которые должен содержать в себе типовой купли-продажи стройматериалов. Безусловно, юридически грамотно составленный – это весомый инструмент в борьбе с порой нечестными контрагентами в сфере бизнеса, а также при возникновении споров различного характера. Кроме того, заключение купли-продажи подразумевает, что купленные строительные материалы окончательно и бесповоротно становятся собственностью покупателя.

Источник: http://kodeks-alania.ru/dogovor-kupli-prodazhi-postavki-strojmaterialov-mezhdu-yuridicheskimi-litsami-bez-summy/

Договор купли-продажи строительных материалов между физическими и юридическими лицами

При сделках купли-продажи строительных материалов между сторонами подписывается договор, согласно которому, продавец обязуется передать покупателю стройматериалы за заранее оговоренную цену.

Ниже предлагаем вашему вниманию перечень главных пунктов, которые должен содержать в себе данный договор.

Кроме того, здесь вы можете скачать типовой бланк договора купли-продажи материалов (ТМЦ), а также в качестве примера можно скачать заполненный образец договора купли-продажи стройматериалов.

На заметку! Предлагаем также скачать образец договора купли-продажи оборудования → скачать, мебели → скачать, товаров → скачать.

Особенности оформления договора

Бланк договора купли-продажи материалов может составлен как между физическими лицами, так и юридическими.

Читайте также  Номер ФСС по ИНН юридического лица

В бланке должно быть прописано обязательно:

  • Дата оформления;
  • Место подписания;
  • Реквизиты сторон, именуемых как «Продавец» и «Покупатель» с указанием фамилии, имя и отчества физических лиц, их паспортных данных, адресов регистрации. Если стороны или одна из сторон являются юридическим лицом, то указывается название организации, в чьем лице она выступает и на основании чего действует. Это может быть генеральный директор или его заместитель, а также другое уполномоченное физическое лицо.

Основная часть бланка договора должна содержать:

  1. Предмет договора – в данном случае это стройматериалы. Ассортимент, комплектующие и количество строительных материалов обычно указываются в приложении или в спецификации к договору, которые составляются и подписываются на отдельную партию товара.
  2. Права и обязанности обеих сторон договора. Здесь необходимо указать сроки, адрес поставки строительных материалов, условия подписания акта приема-передачи стройматериалов, обязательство по передаче продавцом материалов надлежащего качества; условия осуществления разгрузки.
  3. Цена строительных материалов и порядок их оплаты. Если стороны работают на условиях предоплаты, то все ее условия должны быть тоже включены в этот пункт. Отмечается вид оплаты: безналичный расчет или наличный.
  4. Ответственность сторон. Здесь оговариваются следующие моменты:
  • размер пени, неустойки в случае несоответствующего исполнения сторонами своих обязанностей;
  • действия сторон, в случае нарушения поставки обусловленного ассортимента товара (в данном случае строительных материалов);
  • порядок действий при обнаружении в партии бракованных материалов;
  • действия покупателя в случае выявления излишков или недостачи покупаемых строительных материалов;
  • порядок распределения расходов по замене или допоставке стройматериалов.
  1. Обстоятельства непреодолимой силы. Это, так называемый, форс-мажор. Необходимо указать, что документ, который выдан соответствующим уполномоченным органом, будет удовлетворительным подтверждением наличия и продолжительности влияния обстоятельств непреодолимой силы, а также уведомить о наличии таких обстоятельств другую сторону в немедленном порядке.
  2. Срок действия договора. Обычно срок действия договора – от даты его подписания до осуществления сторонами своих обязанностей.
  3. Дополнительные условия. Здесь нужно указать, что все возникшие споры решаются путем переговоров, если не удается – в судебном порядке; любые изменения и дополнения к договору вступают в силу только после их подписания обеими сторонами; количество экземпляров договора и их юридическая сила. Также оговаривается порядок отправки сопроводительных документов (копии сертификатов на стройматериалы, товарно-транспортная накладная, товарная накладная) и право передачи сторонами своих прав и обязанностей третьим лицам.
  4. Юридические или фактические адреса, контактные телефоны и платежные реквизиты сторон.
  5. Подписи и печати сторон договора купли-продажи на всех его экземплярах.

Здесь указаны главные пункты, которые должен содержать в себе  типовой договор купли-продажи стройматериалов. Безусловно, юридически грамотно составленный договор – это весомый инструмент в борьбе с порой нечестными контрагентами в сфере бизнеса,  а также при возникновении споров различного характера.

Представленный ниже бланк договора купли-продажи для скачивания оформляется, если сторонами сделки выступают юридическое и физическое лицо. Если в бланк внести небольшие изменения, то его можно использоваться при оформлении купли-продажи стройматериалов между физическими лицами или между юридическими лицами.

Образец заполнения

Скачать договор купли-продажи строительных материалов. Образец заполнения в формате word

Помогла статья? Оцените её (18 4,80 из 5)
Загрузка…

Источник: https://pravsam.ru/dokumenty/kuprod/dogovor-kupli-prodazhi-stroitelnyx-materialov.html

Договор купли продажи строительных материалов между юридическими лицами

Образец договора купли-продажи строительных материалов

Материалы для строительства – объект купли-продажи. В силу их популярности и необходимость соглашения по приобретению и реализации составляются на регулярной основе.

Одним из способов заключения сделки является составление договора купли-продажи (далее по тексту – ДКП) строительных материалов (далее по тексту – СМ).

Соглашение, связанное с приобретением или реализация СМ – тип документации, составляемой в письменном виде, подписываемой сторонами, принимающими участие в этой сделке. В качестве сторон выступают:

  • продавец (тот, кто реализует и получает финансы);
  • покупатель (тот, кто приобретает и платит средства).

В рамках бумаги предусматриваются корреспондирующие обязательства, связанные с передачей и оплатой товарных позиций соответственно.

Когда один гражданин нуждается в приобретении определенного товара, а другой его имеет и хочет продать, эти субъекты в автоматическом порядке превращаются в договаривающиеся между собой стороны. Сделка между ними должна быть оформлена индивидуально во избежание излишних вопросов со стороны налоговиков и для внутренних отчетностей.

Договорное соглашение предусматривает, что человек, реализующий СМ, передает их в собственность тому, кто желает купить. По факту передачи осуществляются мероприятия по оплате товаров за оговоренную ранее сумму.

В качестве объектов купли-реализации могут выступать различные материалы и вещи:

  • предметы движимого имущества;
  • недвижимые объекты.

Главное, чтобы они являлись собственностью непосредственного продавца. В лице покупателей выступают частные лица, предприниматели, организации, государство.

Стороны договора

В качестве сторон заключаемой сделки выступают следующие хозяйственные субъекты:

  • юридические лица (ООО, ОАО, банковские организации, паевые фонды, инвестиционные структуры, сектор услуг);
  • индивидуальные предприниматели (лица, осуществляющие деятельность, работая «на себя», зарегистрировавшие ее официально);
  • государство (в его лице могут выступать судебные структуры, местные муниципалитеты, федеральное правительство, контролирующие службы, органы правопорядка);
  • частные лица (граждане) и домашние хозяйства.

Наименования и имена сторон операции оговариваются в договорном соглашении.

Существенные условия

В рамках текстовой части документа оговаривается несколько ключевых нюансов:

  • предмет соглашения;
  • условия оплатных мероприятий;
  • срок их совершения;
  • данные о товарных позициях с техническими параметрами;
  • количество реализуемых единиц;
  • стандарт качества.

В качестве существенного условия договора, без наличия которого он не может считаться юридически заключенным, выступает предмет. В бланке необходимо добиться указания его наименования, критериев, параметров. Немаловажную роль играет и тот факт, что передача товара подразумевает его достойное качество, соответствующее следующим стандартам:

  • условия, прописанные в соглашении;
  • положения, фигурирующие в нормативных актах;
  • указания, имеющие место быть в регламентах технического характера;
  • стандарты ГОСТ (к примеру, 8486-86 для пиломатериалов хвойных пород).

Структура и составление

В структуре должны быть указаны все моменты, регулирующие права и обязанности сторон. Тот, кто продает, берет на себя ответственность по указанию критериев и характеристик товара. Вдобавок к этому к соглашению прилагаются спецификации СМ, тары под них, а также графики осуществления платежных операций.

Бланк договора подразумевает и сопутствующие протоколы разногласий, а также нюансы их согласования.

ДКП в отношении СМ – двусторонний. Это связано с тем, что у обеих сторон имеются обязательства. Немаловажен тот факт, что они являются по отношению друг к другу и должниками, и кредиторами. В первом случае роль играют обязательства, а во втором – права о требовании их выполнения. Наряду с этим документ включает в себя две немаловажные «встречные» позиции:

  • продавец имеет обязательство по передаче материалов;
  • покупатель должен внести плату за них.

Эти нормы взаимно обусловлены и эквивалентны с экономической точки зрения. Если продавец или клиент так и не смогут обеспечить исполнение обязательств, одна из сторон будет выступать в качестве субъекта встречного исполнения. И она вправе осуществить приостановление функционирования договора и даже воздержаться от исполнения его условий с требованием о возмещении материальных убытков.

Вот несколько задач, которые необходимо решить перед непосредственным оформлением ДКП:

  • согласование условий, которые являются значимыми и существенными;
  • разработка типового шаблона и его структуры;
  • проведение экспертизы;
  • оценивание рисков составления;
  • подписание и заключение;
  • сверка информации о владельце СМ;
  • составление вспомогательных контрактов;
  • обеспечение правовой защиты и поддержки интересов.

Образец договора

Типовое соглашение включает в состав 5 пунктов. По центру указывается его наименование «Договор купли-продажи…», номер. Строчкой ниже слева следует город, а справа – дата составления. С новой строки указываются наименования сторон с их статусами, а также тот факт, что ими был заключен договор о нижеследующем. Ставится двоеточие, затем начинается отсчет основных пунктов.

  1. Предмет договора. Отмечается, что со стороны продавца имеется обязательство по передаче в собственность покупателя определенных товаров. Вторая сторона, в свою очередь, обязана их оплатить.
  2. Передача и прием. Здесь прописываются порядки передачи-принятия товарных позиций, нормы качества (ГОСТ), нюансы погрузки, перевозки, складирования, документального сопровождения. Указывается, что если товар имеет ненадлежащий качественный параметр, то покупатель вправе затребовать уменьшения стоимости, просить о бесплатном устранении дефектов или компенсировании расходов на ремонт/восстановление.
  3. Суммы и порядки. Указывается, какую сумму и когда должен передать покупатель, каким образом осуществляются оплатные мероприятия, каковы крайние сроки.
  4. Прочие условия. Документ становится актуальным с даты, когда он подписан. Функционирует он до момента, когда стороны исполнят по нему все свои обязательства. Указывается, что если стороны примут решение об изменении условий, они обязуются оформить это в письменном виде.
  5. Адреса, реквизиты. Указываются наименования, адреса, кодовые значения продавца/покупателя. Проставляются подписи сторон.

Завершается документ табличной сводкой в виде приложения, где в столбцах даются материалы о товарах – названиях, порядковых номерах, количественных, стоимостных показателях.

Судебные споры

Судебные споры по данному вопросу на практике возникают нечасто, вот основные причины их формирования:

  • несоблюдение покупателем сроков оплаты товарных позиций;
  • игнорирование продавцом обязательства по предоставлению предоплаченных товаров;
  • неоплата со стороны покупающей стороны оговоренной денежной величины;
  • пренебрежение иными обязательствами.

Во всех ситуациях суд вставал на сторону потерпевшей стороны и назначал виновнику наказания, а также вынуждал его компенсировать недостающие суммы и объемы товаров.

Несоблюдение условий соглашения для покупателя и продавца чревато несением ответственности. Ее виды идентичны для обеих сторон и представлены следующими формами:

  • обязательство по компенсации недостающих средств и товарных позиций;
  • возмещение морального ущерба пострадавшей стороне;
  • начисление штрафов, пеней, неустоек;
  • принудительные работы и ограничение свободы (при серьезных нарушениях).

Нормативная регламентация

Основная норма, регламентирующая эту форму взаимоотношений между сторонами – Гражданский кодекс РФ. Во внимание принимаются и законы, принятые на региональном уровне (местными муниципалитетами краев, областей, регионов).

Таким образом, ДКП по строительным материалам – документ особой важности, регламентируемый действующим законодательством на федеральном и региональном уровне.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://znaybiz.ru/predprinimatelskaya-deyatelnost/kontragenty/dogovornye-otnosheniya/kuplya-prodazha-strojmaterialov.html

Оформление договора купли-продажи строительных материалов

Договор купли-продажи — пожалуй, самый популярный тип соглашений. Во-первых, современное общество целиком завязано на торговле, во-вторых, потенциальных предметов такого договора — бесконечное множество, а сторонами могут стать участники, имеющие различные правовые статусы: мелкие и крупные предприниматели, государство, юридические и физические лица.

Читайте также  Кредитование юридических лиц без залога и поручителей

Зачастую договоры купли-продажи строительных материалов заключают предприниматели, различные строительные организации, подрядчики. Однако соглашения о купле-продаже встречаются и в розничной торговле.

Правила составления

Правила оформления договора купли-продажи строительных материалов не отличаются значительно от аналогичных соглашений купли-продажи любого другого товара.

Этот документ является способом официально закрепить статус сторон в качестве Продавца и Покупателя.

Договор фиксирует все утвержденные условия сделки купли-продажи, основное из которых в данном случае — передача в собственность покупателя товара (строительных материалов) и выплата его стоимости продавцу.

Строительные материалы — товар, имеющий свою специфику. В первую очередь, это требования к качеству и способы его контроля. Ведь закупка может быть не только разовой и небольшой, а строительные материалы — не только декоративно-отделочными, но и крупными, используемыми в ответственных строительных процессах (кладка стен из каменных материалов, монтаж металлического каркаса, бетонирование колонн, перекрытий и т.д.).

Качество строительных материалов регламентируют соответствующие технические нормы: Государственные стандарты (ГОСТ), СП — Своды правил (бывшие СНиП — Строительные Нормы и Правила), Технические условия (ТУ) и др.

Если поставка крупная и осуществляется для ответственного процесса или объекта, в обязательном порядке должен быть создан по меньшей мере специальный пункт, содержащий информацию о способе контроля качества и приёмки материала.

Предпочтительнее же оформить отдельное приложение в виде спецификации, где будут подробно расписаны методы контроля качества (зрительный осмотр на наличие физических дефектов, проверка соответствия размеров, класса и т.д.

) и указаны ссылки на соответствующие регламентирующие документы.

Обратите внимание! В отношении некоторых строительных материалов требование о предоставлении определенной информации (например, о показателях пожарной опасности) закреплено на законодательном уровне.

Ответственность сторон

Ответственность покупателя и продавца при осуществлении купли-продажи строительных материалов напрямую вытекает из обязанностей сторон, точнее, их частичного несоблюдения или полного невыполнения. Для каждой сделки они индивидуальны. Приведем примеры.

В случае нарушения продавцом обязательств по передаче товара надлежащего качества либо в количестве, комплектности и ассортименте, не соответствующем настоящему договору купли-продажи, покупатель вправе потребовать:

  • соразмерного уменьшения цены;
  • безвозмездного устранения недостатков или доукомплектования в согласованный сторонами срок;
  • возмещения расходов на устранение недостатков;

В случае существенного нарушения требований к качеству строительных материалов и обнаружения неустранимых недостатков, покупатель вправе:

  • отказаться от оплаты товара или потребовать возврата уже уплаченных денежных средств;
  • потребовать замены некомплектного или некачественного товара.

На случай нарушения сроков передачи товара продавцом и оплаты его цены покупателем, стороны могут предусмотреть штрафные санкции в виде пени (например, в процентах от неуплаченной в срок суммы или от цены непереданного в срок товара за каждый день просрочки).

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

Источник: https://itbu.ru/dogovor/dogovor-kupli-prodazhi-stroitelnyx-materialov.html

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

Внимание В любом случае перед заключением физическое лицо обязано подтвердить свою право- и дееспособность на совершение такого рода сделок. Выступая продавцом, физическое лицо должно подтвердить право собственности или другое ограниченное имущественное право, которое позволяет ему распоряжаться предметом, предоставив правоустанавливающие документы.

Договор купли-продажи составляется согласно положениям главы 30 ГК РФ.
Договоркупли-продажи товара 1.3.

Обязанности Покупателя: — осмотреть и принять товар в течение ………………………………… дней; При обнаружении несоответствия товара требованиям настоящего договора Покупатель в указанный срок направляет Продавцу извещение (рекламацию), содержащее данные о характере обнаруженного несоответствия; — уплатить за товар его цену в соответствии с условиями настоящего.

Договор купли продажи строительных материалов образец

Купле-продаже подлежит любой товар, будь то недвижимость, транспортное средство или любые материалы. В данной статье предлагаем скачать бланк договора купли-продажи строительных материалов, на основании которого покупатель оплачивает стройматериалы продавцу, а продавец, в свою очередь, передает их покупателю. Скачать образец договора можно по ссылке в конце статьи в формате word бесплатно.

Для того чтобы бланк договора давал гарантии обеим сторонам, он должен быть грамотно оформлен. Как правильно составить договорное соглашение, какие пункты нужно включить в документ при купле-продаже стройматериалов разберем в статье ниже.

Представленный в конце статьи бланк можно использовать не только при продаже строительных материалов, но и при продаже любых товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Обратите внимание! На сайте можно также скачать и другие образцы договора купли-продажи: животных — скачать. лодочного мотора — скачать. оборудования — скачать образец.

Образец заполнения договора купли-продажи строительных материалов

Сторонами соглашения может выступать как физические лица, так и юридические. В бланке обязательно нужно прописать реквизиты обеих стороны.

Кроме того, договор купли-продажи будет действителен только в том случае, когда в нем прописано дата и место заключения.

Договорное соглашение составляется, как минимум, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, в простой письменной форме.

Существенным условием договора купли-продажи строительных материалов является предмет договора, его цена.

Предметом выступают товарно-материальные ценности, в данном случае строительные материалы. Их необходимо тщательно описать, указать марку, характеристики, отличительные черты. Описание материальных ценностей может быть приведено в спецификации к бланку договора, в случае, если ассортимент продаваемых материалов достаточно обширен.

Цена на материалы оговаривается сторонами, в спецификации обычно приводится перечень материальных ценностей, их количество, цена за единицу, общая стоимость каждой позиции и общая сумма по договору.

Наряду с суммой, должен быть прописан порядок проведения расчетов между сторонами: вид расчетов (наличные, безналичный), возможность предоплаты, сроки оплаты.

Также прописывается порядок передачи ТМЦ от продавца покупателю.

Любой договор купли-продажи должен включать ответственность сторон, обычно прописывается размер пени, которая применяется в случае невыполнения условий договорного соглашения.

Последними пунктами выступают действия в случае форс-мажорных ситуаций, а также порядок разрешения возможных споров.

Составленный бланк договорного соглашения при купле-продаже строительных материалов подлежит подписанию обеими сторонами вместе со спецификацией.

Ниже предлагаем скачать образец документа по ссылке ниже.

Скачать образец договора купли-продажи стройматериалов можно по ссылке .

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

« » 2015 г.

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Продавец », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Источник: http://zayavlenievsud.ru/sdelki/dogovor-kupli-prodazhi-stroitelnyh-materialov.html

Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами

Если вдруг случится так, что продавец или его клиент не в состоянии обеспечить выполнение обязательств, то есть одна из сторон становится, выражаясь юридическим языком, субъектом их встречного исполнения, то эта сторона имеет право приостановить действие договора или даже отказаться от его исполнения и потребовать возместить материальные потери.

-справка «Шаблоны договоров в 1С Бухгалтерия» В видео ниже рассмотрены использование типовых шаблонов договоров в 1С Бухгалтерия ⇓ Договор купли-продажи можно расценить как договор торговых взаимоотношений. Ведь покупатель оплачивает покупку, то есть взаимно исполняет свое обязательство тогда, когда продавец выполняет свое – поставляет товар (стройматериалы) покупателю.

Для этого составляется договор поставки строительного материала. Скачать договор купли-продажи строительных материалов.

Важно

Внимание! «Юридическая компания «ПАРТНЕР» никак не связана с ООО «Партнер» (Проспект Мира, 101, м. Алексеевская). Если Вы недовольны качеством их обслуживания, пожалуйста, обращайтесь с претензиями к ним.

При поддержке: О компании Юридические услуги Задать вопрос Юристам Арбитражные споры Сопровождение сделок Недропользование Юр. обслуживание Стоимость услуг Полезная информация Контакты Наши партнеры:

  • Юридические услуги
    • Регистрация ООО
    • Ликвидация ООО
    • Снятие с очереди
    • Защита в суде
    • Недропользованиe
    • Юр. заключение
    • Банкротство физ. лиц
    • Банкротство юр. лиц
    • Возврат долгов
    • Оформление земельного участка в собственность
    • Стоимость земельных услуг
    • Бухгалтерские услуги
  • Юр.

Москва « » 201_ г.

ОАО « », именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи строительных материалов (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) рублей копеек, включая НДС 18 % — ( ) рублей копеек.2.2.

Бланки типовых договоров

Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.6.7.

Договор поставки

Договор купли-продажи строительных материалов г. Москва « » 201_ г.

ОАО « », именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору.2.

СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) рублей копеек, включая НДС 18 % — ( ) рублей копеек.2.2.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист Владислав Анохин